Please enable JS

AGB

AGB ARKOHAUS

AGB

AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) ArkoHaus Baicu Alexandra I.I. Bld. Alexandru cel Bun, Nr. 16, 700580 Iasi, Rumänien Firmenbuchnummer: F22/479 HR Iasi, Rumänien (Fassung vom 29.06.2018) 1. Allgemeines Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie die im Bauwerkvertrag genannten Beilagen bilden einen integrierten Bestandteil des gegenständlichen Geschäftsabschlusses. 2. Voraussetzungen Die Kalkulation des Pauschalpreises durch den Auftragnehmer beruht auf folgenden Voraussetzungen: a. Kalkulationsgrundlage ist eine zulässige Bodenpressung von 150 KN/m und ein Bettungsmodul von 20 MN/m³. Der Boden des Grundstücks entspricht der Bodenklasse 3 oder 4 (Lösbarkeit des Bodens), lässt einen Böschungswinkel von 60° oder größer zu. Es wird von einer Frosteindringtiefe von 0,9 Meter ausgegangen. Das Baugrundstück liegt in der Erdbebenzone 0 oder 1 sowie im Außenlärmpegelbereich < 50 dB. b. Der höchste langjährige Grundwasserstand liegt nicht höher als 1 m unter der Gründungssohle. c. Das Dach ist ausgelegt für Schneelastzone 2(ÖNORM 1991-1-3). d. Das ausgehobene Erdreich kann auf dem Grundstück gelagert werden. e. Es stehen ausreichend tragfähige Anfahrtswege zum Bauobjekt zur Verfügung. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, hat der Auftragnehmer gegen den Auftraggeber einen Anspruch auf Vergütung der (hieraus bedingten) Mehraufwendungen. Als Rückstauebene wird der höchste Punkt der vorhandenen/geplanten Straße vor dem Grundstück angenommen. Der Auftragnehmer schuldet nicht die Ausführung von Rückstausicherungen. Sollte der Auftraggeber Rückstau-sicherungen wünschen, ist er verpflichtet, dem Auftragnehmer die entstehenden Mehraufwendungen zu vergüten. Sollten sich zwischen Vertragsabschluss und Erteilung der Baugenehmigung relevante Ö-Normen oder sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften ändern, so erhält der Auftragnehmer hieraus resultierende Mehraufwendungen vom Auftraggeber vergütet. 3. Finanzierungsbestätigung/Bürgschaft Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer spätestens binnen zwei Wochen nach dem Planungsgespräch einen Nachweis der Verfügbarkeit der Finanzierungsmittel/des Eigenkapitals in Höhe des Vertragspreises durch Vorlage einer unwiderruflichen und unbefristeten Bestätigung eines Geldinstitutes zu erbringen. Aus der Bestätigung muss sich die Verpflichtung des Geldinstitutes gegenüber dem Auftragnehmer ergeben, Zahlungen nach dem vertraglichen Zahlungsplan (bei der Vergütung von Mehr- und Zusatzleistungen nur nach zusätzlicher Zahlungsfreigabe durch den Auftraggeber) ausschließlich direkt an den Auftragnehmer zu leisten. Die Kosten der Bestätigung trägt der Auftraggeber. Der Auftraggeber ist verpflichtet, das Geldinstitut anzuweisen, die vereinbarten Raten einschließlich eventueller Ergänzungsaufträge nach Baufortschritt auszuzahlen. Etwaige Leistungsverweigerungs- oder Zurückbehaltungsrechte des Auftraggebers, z.B. wegen Mängeln, bleiben hiervon unberührt. Kommt der Auftraggeber seiner Verpflichtung zur Vorlage der Finanzierungsbestätigung nicht fristgerecht nach, so ist der Auftragnehmer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und vom Auftraggeber Kostenersatz für bereits erbrachte Leistungen zu fordern. Allfällige Ansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer aus einem solchen Rücktritt werden ausdrücklich ausgeschlossen. 4. Baubeginn/Bauzeit/Ausführungszeit/Abnahme 4.1 Der Vertrag kommt mit der schriftlichen Bestätigung des Auftrages durch den Auftragnehmer zustande. Die Bestätigung erfolgt mit eingeschriebenem Brief. Soweit die Bestätigung des Auftragnehmers nicht spätestens 4 Wochen nach Vertragsunterzeichnung durch den Auftraggeber erfolgt, gilt der Vertrag als nicht angenommen. Für den Ablauf der Annahmefrist ist der Poststempel maßgebend. 4.2 Wenn bestellt, wird der Einreichplan dem Auftraggeber innerhalb von 30 Arbeitstagen (als Arbeitstage gelten Montag bis Freitag) nach Vorliegen der in Beilage 1 zum Vertrag (Bau- und Leistungsbeschreibung) genannten erforderlichen Unterlagen für die Planung zur Unterschrift ausgehändigt. Bei Änderungen, bleiben die Lieferzeiten vorbehalten. 4.3 Aufgrund des erhöhten Auftragsbestandes beginnt der Auftragnehmer mit der Baumaßnahme innerhalb von 14 Arbeitstagen, d.h. Produktionsbeginn, nach Vorlage aller nachstehend aufgeführten Voraussetzungen zum Baubeginn. Voraussetzungen für den Produktionsbeginn sind: a. Vorlage der Baugenehmigung b. Vollständige Zahlung der bis dahin laut Zahlungsplan angefallenen Beträge und Nachweis der Verfügbarkeit der Finanzierungsmittel in der Höhe des gesamten Auftragsvolumens nach Punkt 3 der AGB. Voraussetzung für Lieferung: a. Fertigstellung von ausreichend tragfähigen Anfahrtswegen zum Bauobjekt nach Punkt 2 der AGB, falls erforderlich b. Fertigstellung des Bauzauns, falls die Behörde diesen fordert c. Einmessung eines Schnurgerüstes durch einen Zivilingenieur d. Abnahme der Bodenplatte / des Kellers durch den Auftragnehmer e. Abschluss einer Wohngebäudeversicherung mit integrierter Feuerrohbauversicherung f. vollständige Auftragsklarheit (insbesondere durch den Auftraggeber unterfertigtes Bauanlaufprotokoll, Badplan, Elektroplan, Küchenplan) g. Alle unter dem Punkt 4.3. aufgeführten Voraussetzungen zum Baubeginn sind durch den Auftraggeber zu erbringen. 4.4 Die Lieferzeit/Ausführungszeit beträgt bei einem Einfamilienhaus zwischen 2 und 12 Wochen ab dem vertraglich zugesicherten Baubeginn, wenn nicht anders in Werkvertrag vereinbart. Gesetzliche Feiertage verlängern die Bauzeit. Über Weihnachten und Neujahr gilt die Zeit vom 23. Dezember bis 06.Jänner als Weihnachtsfrieden und wird auf die Bauzeit nicht angerechnet. Wegen der diversen Werksurlaube der Industrie erhöht sich die Bauzeit in den Monaten Juli und August ebenfalls um 2 Wochen. 4.5 Die Bauzeit/Ausführungszeit verlängert sich im Falle von Bauzeitenverzögerungen; bei Bauunterbrechungen ist zusätzlich ein ausreichender Dispositionszeitraum zu berücksichtigen. Bauzeitverzögerungen sind: a. Verzögerungen infolge höherer Gewalt b. Schlechtwettertage gemäß dem Berechnungsverfahren des österreichischen Wetterdienstes, an denen aufgrund des jeweiligen Bautenstandes und Wetters, die Arbeit am Bau als nicht zumutbar beurteilt wird, c. Tage der Verspätung des Eingangs der Raten beim Auftragnehmer, soweit die Verspätung nicht auf berechtigten Leistungsverweigerungs- und/oder Zurückbehaltungsrechten des Auftraggebers beruht, d. Verzögerungen infolge anderer für den Auftragnehmer unabwendbarer Umstände, insbesondere Verzögerungen der Baugenehmigungsbehörde und anderer öffentlicher Stellen, mit denen bei Vertragsabschluss der Auftragnehmer normalerweise nicht rechnen musste und welche der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, e. Verzögerungen, die aufgrund von Änderungs-/Sonderwünschen des Auftraggebers eingetreten sind, f. Verzögerungen, die nicht im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers liegen. 4.6. Abnahme Der Auftragnehmer kündigt dem Auftraggeber 7 Kalendertage vor dem beabsichtigten Abnahmetermin die Abnahme an. Bei der Abnahme ist ein Abnahmeprotokoll zu fertigen. Kommt die Abnahme nicht zustande, so kann der Auftragnehmer eine gutachterliche Fertigstellungsbescheinigung erstellen lassen, welche die Abnahme ersetzt. Soweit der Auftraggeber den Abnahmetermin schuldhaft nicht wahrnimmt oder die Abnahme unberechtigter Weise verweigert, sind die Kosten der gutachterlichen Fertigstellungsbescheinigung vom Auftraggeber zu übernehmen. Eine Verweigerung der Abnahme durch den Auftraggeber ist nur aus dem in Punkt 6 der AGB genannten Gründen zulässig. Mit Abnahme des Bauwerkes oder, sofern der Auftraggeber den Abnahmetermin schuldhaft nicht wahrnimmt oder die Abnahme unberechtigter Weise verweigert, zum Zeitpunkt des vom Auftragnehmer angekündigten Abnahmetermins gehen Gefahr und Zufall, Nutzen und Lasten am Bauwerk auf den Auftraggeber über. Gleichzeitig beginnen die gesetzlichen Gewährleistungsfristen zu laufen. 5. Besichtigung durch den Auftraggeber; Ausschluss von Schadensersatz Der Auftraggeber darf aus versicherungstechnischen Gründen vor Übergabe des Hauses dieses nicht ohne einen verantwortlichen Mitarbeiter des Auftragnehmers (Handlungsbevollmächtigten) betreten. Er kann jedoch jederzeit einen Begehungstermin vereinbaren. Betritt der Auftraggeber das Bauobjekt ohne Begleitung eines verantwortlichen Mitarbeiters des Auftragnehmers, haftet der Auftragnehmer für daraus entstehende Personen- und/oder Sachschäden nicht. Für etwaige dem Auftragnehmer durch ein eigenmächtiges Betreten der Baustelle durch den Auftraggeber entstehende Schäden hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer Ersatz zu leisten. 6. Vertragsstrafe Im Falle des Verzuges hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe ab dem vereinbarten Fertigstellungszeitpunkt von Euro 50,00 pro Arbeitstag (Montag bis Freitag) zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird auf maximal fünf von hundert (5 %) der Auftragssumme begrenzt. Verzug liegt nur vor, sofern der Auftragnehmer nicht bis zum Ende der in Punkt 4 der AGB vereinbarten Bauzeit/Ausführungszeit (unter Berücksichtigung von Bauzeitenverzögerungen) einen Abnahmetermin angekündigt hat oder der Auftraggeber die Abnahme bis zu diesem Zeitpunkt berechtigterweise verweigert. Eine Verweigerung der Abnahme ist nur dann zulässig, wenn am Werk wesentliche Mängel bestehen. Wesentliche Mängel sind Mängel, die die Nutzbarkeit des Hauses aufheben, unmöglich machen oder erheblich beeinträchtige. Unwesentliche Mängel verhindern die Abnahme nicht. Diese sind im Abnahmeprotokoll festzuhalten und vom Auftragnehmer binnen einer angemessenen Frist zu beheben. Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er - sofern die Abnahme nach Ende der in Punkt 4 der AGB vereinbarten Bauzeit/Ausführungszeit stattgefunden hat - nur dann auf Zahlung der Vertragsstrafe (für den Zeitraum zwischen vereinbartem Ende der Ausführungszeit und Abnahme) bestehen, wenn er sich dies bei der Abnahme schriftlich vorbehalten hat. 7. Mängel-/Gewährleistungsansprüche Die Mängel-/Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers und deren Verjährung richten sich nach den Vorschriften der Önormen und EU Büregerrechtsgesetze für Gewährleistung. Der Auftraggeber ist verpflichtet, für Teile von maschinellen und elektrotechnischen/elektronischen Anlagen, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und Funktionsfähigkeit hat, die vorgesehenen Wartungsarbeiten regelmäßig und vollständig durchzuführen oder durchführen zu lassen. Ist ein Mangel/-Schaden darauf zurückzuführen, dass die vorgesehenen Wartungsarbeiten nicht, nicht vollständig oder nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden, stehen dem Auftraggeber Mängelansprüche gegen den Auftragnehmer nicht zu. Bodensetzungen der verfüllten Arbeitsräume im Außenbereich sind nicht auszuschließen. Diese stellen keinen Mangel dar, soweit es sich lediglich um unwesentliche Setzungen handelt. Haarrisse innerhalb der nach den einschlägigen Ö-Normen zulässigen Toleranzen stellen ebenfalls keine Mängel dar und berechtigen den Auftraggeber nicht zu Gewährleistungsansprüchen. 8. Zahlungen Der Eintritt der Zahlungsvoraussetzungen für die Teilzahlungen wird dem Auftraggeber vom Auftragnehmer mitgeteilt. Die Zahlungsvoraussetzungen bestehen nur insoweit, als sie dem Baufortschritt entsprechen. Die letzte Rate wird um die bei der Abnahme festgestellte Höhe der Restarbeiten unter Berücksichtigung von Leistungsverweigerungsrechten gekürzt. Diese Summe ist sofort nach Erledigung der im Abnahmeprotokoll aufgeführten Restarbeiten fällig. Die Kaufpreisraten müssen binnen sieben Tagen nach Rechnungserhalt auf das Konto des Auftraggebers eingegangen sein. Bei Zahlungsverzug hat der Auftraggeber Verzugszinsen in Höhe von fünf von Hundert (5%) jährlich aus der verspäteten Teilzahlung zu entrichten. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt dem Auftragnehmer vorbehalten Eine Aufrechnung gegen Ansprüche des Auftragnehmers ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig, es sei denn, die Gegenforderung des Auftraggebers steht in einem rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des Auftraggebers. 9. Leistungsdurchführung Der Auftragnehmer hat gegenüber den im Rahmen der zu erbringenden Leistungen von ihm beauftragten Dritten die alleinige und uneingeschränkte Weisungsbefugnis. Insbesondere hat der Auftraggeber Änderungs- und Sonderwünsche ausschließlich dem Auftragnehmer, nicht jedoch Dritten, insbesondere Subunternehmern, gegenüber zu erklären. Subunternehmer und sonstige Dritte sind ausdrücklich nicht zur Empfangnahme von an den Auftragnehmer gerichteten Erklärungen und/oder zu Zusagen gegenüber dem Auftragnehmer berechtigt. 10. Eigenleistungen des Auftraggebers Leistungen, welche der Auftraggeber auf Grund vertraglicher Vereinbarung übernommen hat oder noch übernimmt. Der Auftraggeber hat die Eigenleistungen entsprechend den anerkannten Regeln der Technik zu erbringen. Der Auftraggeber wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Eigenleistungen, welche für die Sicherheit, die Funktionstauglichkeit, die Nutzbarkeit und/oder den Bestand des Bauvorhabens bzw. das Bauvorhaben selbst von wichtiger Bedeutung sind (wie z.B. Abdichtungs-, Dämmungs-, Isolierungs-, Schall-/Brandschutzarbeiten), handwerkliche Fähigkeiten und Spezialkenntnisse voraussetzen, über welche der Auftraggeber ggf. nicht verfügt. Selbst wenn der Auftraggeber über solche Kenntnisse verfügen sollte, kann es dennoch zu Ausführungsfehlern kommen, welche Mängel und/oder Schäden am Bauvorhaben zur Folge haben können. Der Auftragnehmer empfiehlt dem Auftraggeber daher, solche Eigenleistungen nur durch fachkundige und befähigte Personen/Unternehmen ausführen zu lassen. Eine Bauleitung/-aufsicht/-überwachung des Auftragnehmers für die Eigenleistungen des Auftraggebers wird ausdrücklich ausgeschlossen. Eigenleistungen des Auftraggebers dürfen den Bauablauf weder behindern noch unterbrechen. Für etwaige dem Auftragnehmer durch Eigenleistungen des Auftraggebers entstehende Schäden oder Mehrkosten, wie insbesondere Stehzeiten oder Bauverzögerungen hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer Ersatz zu leisten. Soweit der Auftraggeber seinen Leistungspflichten nicht oder nicht ordnungsgemäß nachkommt, kann der Auftragnehmer hieraus resultierende Rechte und Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche, geltend machen. Dies gilt auch, wenn die nicht ordnungsgemäße Erbringung von Eigenleistungen zu einem Vermögensschaden des Auftragnehmers, beispielsweise einer Haftung gegenüber Dritten, insbesondere anderen Bauherren oder Subunternehmern, führt. 11. Allgemeine Bestimmungen Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sowie etwaige Abweichungen von diesen AGB bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Dies gilt auch für ein Abgehen vom Schriftformerfordernis. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Dieser Vertrag gibt den Willen der Vertragsparteien vollständig wieder und tritt an die Stelle etwaiger früherer Vereinbarungen oder Zusagen. Informationen in Werbeunterlagen, Broschüren und dergleichen gelten nur dann als vereinbart, wenn sie ausdrücklich vereinbart und im Vertrag schriftlich festgehalten wurden. Der Auftragnehmer ist berechtigt, Baustellenbesichtigungen zu Werbezwecken durchzuführen, daraus entstandenes Material uneingeschränkt zu nutzen und bis zur Abnahme des Hauses Bauschilder auf dem Grundstück aufzustellen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, das Haus auch nach Fertigstellung kostenlos fotografisch zu Werbezwecken zu nutzen. Eine Bauleitung/-überwachung des Auftragnehmers für nicht vom schriftlichen Vertrag erfasste Leistungen sowie für die Eigenleistungen des Auftraggebers wird ausdrücklich ausgeschlossen. Eigenleistungen des Auftraggebers dürfen den Bauablauf weder behindern noch unterbrechen. Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass - unter bestimmten Voraussetzungen - die in dem Vertrag vereinbarte Vergütung des Auftragnehmers ebenfalls der Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer zugerechnet wird. Dem Auftraggeber wird empfohlen diesbezüglich Rücksprache mit seinem steuerlichen Berater zu halten. Der Auftragnehmer schließt für jedes Bauvorhaben eine Bauleistungsversicherung und eine Bauherrenhaftpflicht-versicherung ab. Weiterhin erhält der Auftraggeber vom Auftragnehmer eine Baufertigstellungsbürgschaft und eine Mängelansprüchebürgschaft ("Baugewährleistungsbürgschaft"). Das Zertifikat über die Baufertigstellungsbürgschaft wird mit Baubeginn, die Gewährleitungsbürgschaft nach Abnahme übergeben. Der Abschluss von Bürgschaften oder Versicherungen seitens des Auftragnehmers für Leistungen, die vom Auftraggeber selbst oder von sonstigen vom Auftraggeber beauftragten Dritten durchgeführt werden, wird ausdrücklich nicht vereinbart. Sollte eine Bestimmung des Vertrages oder dieser AGB ungültig oder unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ungültige oder unwirksame Bestimmung ist in diesem Fall durch eine gültige und wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem erkennbaren Willen der Vertragsparteien und der ungültigen oder unwirksamen Bestimmung aus wirtschaftlicher Sicht am nächsten kommt. Dasselbe gilt auch für ergänzungsbedürftige Lücken im Vertrag. Der Auftraggeber ist verpflichtet, Änderungen seiner Zustellanschrift dem Auftragnehmer unverzüglich schriftlich bekanntzugeben. Erfolgt keine solche schriftliche Bekanntgabe einer neuen Zustellanschrift, so gelten Erklärungen des Auftragnehmers an die auf dem Deckblatt des Vertrages genannte Anschrift bzw. an die zuletzt schriftlich bekanntgegebene Zustellanschrift des Auftraggebers als wirksam erfolgt. Der Auftraggeber und etwaige Mitauftraggeber haften für sämtliche Verpflichtungen aus dem Vertrag solidarisch. Sie bevollmächtigen sich auch gegenseitig zur Empfangnahme von Erklärungen des Auftragnehmers an den/die Auftraggeber. Auf das Vertragsverhältnis kommt ausschließlich österreichisches Recht, unter Ausschluss der Verweisungsnormen, zur Anwendung. Für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer wird die Zuständigkeit des sachlichen zuständigen Gerichtes, an welchem der Auftragnehmer seinen Sitz hat, vereinbart, sofern sich nicht aus §14 KSchG oder sonstigen gesetzlichen Bestimmungen zwingend ein anderer Gerichtsstand ergibt.

DATENSCHUTZ

Datenschutzinformation Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (EU Datenschutz-Grundverordnung, TKG). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Webseite. Überlassene Informationen Die ARKO Webseite speichert ohne Ihre Zustimmung keine personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten können Sie uns freiwillig für bestimmte Zwecke in den dafür ausgewiesenen Bereichen der Arkohaus Webseite hinterlassen, wie etwa Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer im Rahmen einer Angebotsanfrage oder sonstigen Kontaktaufnahme. Wenn Sie mit uns Kontakt per Formular auf der Webseite oder per E-Mail aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen an unsere Verkaufsberater/Handelsvertreter weitergegeben und drei Jahre gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte weiter. Datensicherheit Wir verwenden zur Sicherung eingegebener Besucherdaten technologisch allgemein anerkannte Sicherheitsstandards, um Besucherdaten auf der Webseite vor Missbrauch, Verlust und Verfälschung zu schützen.

Cookies und Web Beacons Die Webseite sammelt standardmäßig Internetprotokolldaten einschließlich Ihrer IP Adresse, Browser Auswahl und Sprache, Datum und Zeit Ihres Besuchs sowie die Webseite, von der Sie auf unsere Webseite gelangt sind. Um unsere Webseite effizient zu verwalten und die Navigation zu verbessern, können wir oder unser/e Service-Provider Cookies (kleine Textdateien, die im Browser des Nutzers abgespeichert werden) oder Web-Beacons (elektronische Bilder, die es der Webseite ermöglichen, die Besucher bestimmter Seiten zu zählen und auf bestimmte Cookies zuzugreifen) über alle Marken der ArkoHaus verwenden, um aggregierte Nutzungsdaten zu erheben. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Webseite eingeschränkt sein. Verwendung der Daten Zum aktuellen Zeitpunkt können Sie Daten an die Webseite übermitteln, um bspw. ein Angebot anzufragen. In solchen Fällen werden die angegebenen Informationen genutzt, um Ihre Anfrage zu verwalten und um diese Webseite und damit verbundenen Dienstleistungen, die Ihnen angeboten werden, individuell anzupassen und zu verbessern. Sie stimmen zu, dass wir Ihre persönlichen Daten, die Sie über die Webseite bekannt gegeben haben (insb. Name, E-Mail Adresse), auch für Marketingzwecke verwenden können und Ihnen Werbematerial oder Mitteilungen in Bezug auf die Dienstleistungen, die von uns oder anderen Mitgliedern des ArkoHaus Netzwerks angeboten werden und für Sie von Interesse sein könnten, zuzusenden. Sie stimmen ferner zu, dass wir Sie auch kontaktieren dürfen, um Feedback zu angebotenen Dienstleistungen innerhalb des ArkoHaus-Netzwerks oder zu Markt-oder anderen Forschungszwecken einzuholen. Wenn Sie keine weiteren Werbesendungen bzw. Mitteilungen über die angebotenen Dienstleistungen erhalten möchten, können Sie jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen. Im Falle des Kaufes eines Arko-Hauses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis zum Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung- und Schadenersatzfrist (max. 30 Jahre) gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO. Sollte es zu keinem Vertragsabschluss kommen, werden die bei uns gespeicherten Daten nach 3 Jahren gelöscht.

Blogs, Foren, Wikis und andere Social Media Anwendungen Diese Webseite kann verschiedene Blogs, Foren, Wikis und andere Social-Media-Anwendungen oder Dienste, die Ihnen das Teilen von Inhalten mit anderen Nutzern erlauben ("Social Media-Anwendungen") hosten. Alle persönlichen Informationen oder andere Informationen, die Sie zu Social Media Anwendungen beitragen, können gelesen, gesammelt und von anderen Nutzern dieser Social Media-Anwendung genutzt werden, über die wir wenig oder keine Kontrolle haben. Daher sind wir nicht verantwortlich für Missbrauch oder die Zweckentfremdung von persönlichen Informationen oder sonstigen Informationen durch einen anderen Benutzer, die Sie zu einer Social Media Anwendung beitragen. Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung der Daten Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. Wenn Sie Auskunft über Sie betreffende personenbezogene Daten verlangen möchten, diese berichtigen oder löschen lassen möchten oder sich von unseren Aussendungen abmelden möchten, nutzen Sie bitte unser Kontaktformular oder die Möglichkeiten der Abmeldung in jeder Aussendung. Änderung dieser Erklärung zum Schutz der Privat- und Persönlichkeitssphäre Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit nach eigenem Ermessen ändern oder ergänzen. Wenn wir Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vornehmen, werden wir das Datum der Überarbeitung oben auf der Seite angeben. Die ergänzte oder geänderte Datenschutzerklärung ist für Sie und Ihre Informationen ab diesem Datum wirksam. Wir empfehlen Ihnen, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu überprüfen, damit Sie darüber informiert sind, wie wir Ihre Informationen schützen. Schutz der Privat- und Persönlichkeitssphäre von Minderjährigen Wir sind uns der Bedeutung des Schutzes der Privat- und Persönlichkeitssphäre von Minderjährigen in der interaktiven Onlinewelt bewusst. Wir möchten daher darauf hinweisen, dass die ArkoHaus Webseite nicht dafür konzipiert ist, Minderjährige zu informieren oder Daten von Minderjährigen zu erheben.

Geschäftsbedingungen für Kommunikation über elektronische Datenübertragung (E-Mail, Fax): ArkoHaus bietet ihren Auftraggebern die Kommunikation über elektronische Datenübertragung an. Wünschen die Auftraggeber von Arkohaus Kommunikation über elektronische Datenübertragung, so gilt Folgendes als vereinbart: 1. Senden von E-Mails und Faxnachrichten durch ArkoHaus 1. Bei elektronischer Übermittlung von Informationen können Übertragungsfehler nicht ausgeschlossen werden. Weder ArkoHaus noch der Absender einer Nachricht persönlich haften, außer bei grober Fahrlässigkeit, für Schäden, die durch Übermittlungsfehler entstehen. 2. ArkoHaus übernimmt keinerlei Verantwortung für Änderungen an oder Ergänzungen zu übersandten Dokumenten, denen ArkoHaus nicht ausdrücklich zugestimmt hat. 3. Sind in einem E-Mail bzw. Fax oder in den mitgesandten Dokumenten Informationen enthalten, die keinen Bezug zur beruflichen Tätigkeit von ArkoHaus haben, so wird für diese Informationen keinerlei Verantwortung übernommen. 4. In E-Mails enthaltene fachliche Äußerungen werden mündlichen Erklärungen gleichgestellt. 2. Übermittlung von E-Mails an ArkoHaus Der Empfang von E-Mails kann aus technischen oder betrieblichen Gründen gestört sein. Daher gilt Folgendes als vereinbart: Zeitkritische oder wichtige Mitteilungen müssen per Post, Kurier oder Telefax an ArkoHaus gesendet werden. Die Versendung von E-Mails an ArkoHaus hat keine fristwahrende bzw. -auslösende Wirkung. 3. Geheimhaltung: Auftraggeber, die mit ArkoHaus über E-Mail kommunizieren, nehmen zur Kenntnis, dass über das Internet versendete Nachrichten an andere Personen als die Adressaten gelangen können. ArkoHaus wird auf über das Internet versendete Nachrichten einen Disclaimer setzen, der z.B. folgenden Wortlaut haben kann: "Diese Nachricht und sämtliche angeschlossene Dokumente sind vertraulich und können rechtlich geschützte Informationen enthalten. Falls Sie nicht der Adressat sind, ist jede Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Weitergabe und die Verwendung dieser Nachricht streng verboten. Falls Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitten unverzüglich den Absender und löschen Sie dann die Nachricht". Fragen zum Schutz der Privat- und Persönlichkeitssphäre Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Bedenken bezüglich des Datenschutzes bei der Nutzung dieser Webseite haben, können Sie diese gerne über unser Kontaktformular oder per E-Mail an office@arkohaus.com an uns richten oder schreiben Sie uns an ArkoHaus, Hauptplatz 4, 6020 Innsbruck.

IMPRESSUM

IMPRESSUM

ARKOHAUS Baicu Alexandra I.I.
Bld. Alexandru cel Bun, Nr. 16, 700580 Iasi, Rumänien
Österreich: Hauptweg 4, 6020 Innsbruck
Telefon: +43 (0)660 627 0882
E-Mail: office@arkohaus.com
Internet: www.arkohaus.com
Geschäftsführer
Alexandra Baicu
Firmenbuchnummer: F22/472
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Iasi, Rumänien
UID: RO39133541

Hinweis gemäß § 19 Abs 1 AStG: Die für Fertighäuser zuständige Stelle für alternative Streitbeilegung ist die „Ombudsstelle Fertighaus“ (www.ombudsstelle-fertighaus.org).